ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА на право заключения договора, на выполнение работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) №3 по улице Ломоносова в городе Красноперекопске

0
143
0
0

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
на право заключения договора, на выполнение работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) №3 по улице Ломоносова в городе Красноперекопске
Вниманию руководителей предприятий и организаций!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее — Заказчик) приглашает Вас принять участие в процедуре отбора единственного поставщика на право заключения договора, на выполнение работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) №3 по улице Ломоносова в городе Красноперекопске Республике Крым

ПОДРОБНОСТИ ПО ССЫЛКЕ http://krp-rk.ru/index.php/obiavi/ob-raznoe/12754-20160815-13

Приложение №1 К Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по капитальному ремонту жилого здания (общежития) №3 по улице Ломоносова в городе Красноперекопске

№ пп Наименование Ед. изм Кол Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1.

Смена чугунных трубопроводов канализации на трубопроводы из поливинилхлорида(пвх)

1

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м трубопровода с фасонными частями

1,18

2

Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм

100 м трубопровода

1,18

3

Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм

м

-117,8
-Ф3.р1

4

Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм

м

117,8

5

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода с фасонными частями

0,885

6

Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм

100 м трубопровода

0,885

7

Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм

м

-88,32
-Ф4.р1

8

Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм

м

88,32

9

Тройник Д50 под 45 гр.(пвх)

шт.

16

10

Тройник Д50 под 90 гр.(пвх)

шт.

32

11

Отвод Д 50 под 45 гр.(пвх)

шт.

32

12

Отвод Д50 под 90 гр.(пвх)

шт.

16

13

Ревизия Д 50(пвх)

шт.

14

14

Тройник Д 110х110х50 под 45 гр.(пвх)

шт.

2

15

Тройник Д 110х110х110 под 45 гр.(пвх)

шт.

40

16

Тройник Д 110х110х110 под 90 гр.(пвх)

шт.

4

17

Отвод Д 110 под 90 гр.(пвх)

шт.

4

18

Отвод Д 110 под 45 гр.(пвх)

шт.

20

19

Ревизия Д110(пвх)

шт.

14

20

Крестовина Д 110х110х50 под 45 гр.(пвх)

шт.

8

Система холодного водоснабжения

21

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм

100 м трубопровода

1,24

22

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм

100 м трубопровода

0,88

23

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм

100 м трубопровода

0,55

24

Вентиль Д20 (пп)

шт.

40

25

Отвод Д 20 под 90 гр.(пп)

шт.

70

26

Тройник Д20 под 90 гр.(ПП)

шт.

100

27

Муфта Д20х15 (ПП)

шт.

100

28

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм

100 м трубопровода

0,64

29

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм

100 м трубопровода

0,05

30

Вентиль Д 32 (ПП)

шт.

5

31

Тройник Д 32х20(ПП)

шт.

8

32

Крестовина Д32х20х20 под 90 гр.(пп)

шт.

10

33

Муфта Д32х40(пп)

шт.

1

34

Муфта Д 32х50 (пп)

шт.

2

35

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм

100 м трубопровода

0,18

36

Вентиль бронз.Д40

шт.

1

37

Отвод Д40 под 90 гр.

шт.

4

38

Тройник Д40х32 (пп)

шт.

4

39

Тройник Д40х20 (пп)

шт.

5

40

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм

100 м трубопровода

0,7

41

Вентиль бронз Д50

шт.

1

42

Отвод Д50 под 90 гр.

шт.

4

43

Тройник Д50х32

шт.

6

Смена санитарно-технического оборудования

44

Смена: унитазов

100 приборов

0,16

45

Смена: смывных бачков

100 приборов

0,16

46

Смена: смывных труб с резиновыми манжетами

100 приборов

0,16

47

Смена: моек на одно отделение

100 приборов

0,16

48

Смена: умывальников

100 приборов

0,16

49

Смена кранов: водоразборных и туалетных

100 шт.

0,32

Раздел 2. Новый Раздел

Общестроительные работы

50

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 коробок

0,29

51

Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях

100 м2

0,11

52

Снятие оконных переплетов: остекленных

100 м2 оконных переплетов

0,5166

53

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых(24 окна по 1,4*1,1)

100 м2 проемов

0,3696

54

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2

-36,96
-Ф2.р1

55

Блок оконный пластиковый двустворчатый , с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом(24 мм) площадью до 2 м.кв.

м2

36,96

56

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых(5 окон по 2,1*1,4)

100 м2 проемов

0,147

57

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2

м2

-14,7
-Ф5.р1

58

Блок оконный пластиковый двустворчатый , с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом(24 мм) площадью до 3 м.кв.

м2

14,7

59

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п.м

0,369

60

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

м

36,9

61

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

100 м2 отремонтированной поверхности

1,66

62

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

0,92

63

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отремонтированной поверхности

1,3

64

Окраска известковыми составами: по штукатурке

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)

6,25

65

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

100 м2 поверхности облицовки

6,641

66

Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону

100 м2 поверхности облицовки

6,641

67

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

3,093

68

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных

100 м2 покрытия

3,093

69

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой

100 м2 изолируемой поверхности

3,093

Раздел 3. Электромонтажные работы

Места общего пользования

70

Демонтаж кабеля

100 м

30,2

71

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м борозд

30,2

72

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах

100 м

30,2

73

Кабель АВВГ 5Х35(150 м от ВРУ к секциям)

м.

150

74

Провод АППВ 2Х2,5(от ВРУ по лестничным маршам 150 м.,по секциям 640 м.)

м.

790

75

Провод АППВ 2Х4(от ВРУ на этажах по комнатам)

м.

2080

76

Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А

1 шт.

8

77

Ящик учета и распределения ЯУРЭ(1200Х800Х200)

шт.

8

78

Рубильник 100А

шт.

8

79

Смена электросчетчиков(перенос существующих счетчикв со стен в ЯУРЭ)

100 шт.

0,7

80

Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО

шт.

-70
-Ф1.р1

81

Прибор или аппарат(демонтаж со стен авт.выкл.)

1 шт.

70

82

Прибор или аппарат(авт.выкл. на дин-рейке)

1 шт.

70

83

Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке

100 шт.

0,42

84

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки

шт.

42

85

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый

100 шт.

0,9

86

Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100

10 шт.

9

87

Светильник НПО 22х100

шт.

90

88

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм

10 шт.

0,1

89

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм (ГОСТ 5781-82) (1,21 кг х6 м=7,26 кг)

т

0,00726

90

Сталь полосовая 20х3 мм(ГОСТ103-76)( 0,47 кг х8 м=3,76 кг)

т

0,00376

Общедомовые средства учета

91

Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А

1 шт.

1

92

Ящик учета и распределения ЯУРЭ

шт.

1

93

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные

1 шт.

1

94

Счетчик трехфазный Меркурий 230АМ-00 5(7,5)

шт.

1

95

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

1 шт.

1

96

Трансформатор тока ТТ 200/5 с/ш кл 0,5 s 10ВА

шт.

1

Раздел 4. Новый Раздел

97

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

42,277
98
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
1 т груза
42,277

Приложение №2

К объявлению о проведении процедуры

отбора единственного поставщика

Проект договора

Договор

г. Красноперекопск “____” _________ 20__ года

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Абдукадырова Эдема Турсунбаевича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика №____ от ____________, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту жилого здания (общежития) №3 по ул. Ломоносова в городе Красноперекопск в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными настоящим Договором, в объеме, указанном в техническом задании (Приложение № 1), графика производства работ (Приложение № 2) , локально-сметном расчёте, являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору, (далее — Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы в установленном порядке и оплатить Подрядчику выполненные работы согласно подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) ,Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) .

1.3. Работы должны выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, СНиП, настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______________руб.________ коп.(словами), в том числе НДС 18 % ____________рублей (словами) (далее – Цена Договора).

2.2. Авансовый платеж составляет 30% от цены Договора __________руб. _____ коп. (словами) в том числе НДС 18% _____руб. ______коп. (словами)

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2.4. Стоимость работ, подлежащих выполнению, определяется на основании заявки Подрядчика, указанной в заявке процедуры отбора единственного поставщика.

2.5. Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе расходы на стоимость работ, стоимость материалов, сырья, изделий и оборудования, затрат на их комплектацию, доставку на объект, производство работ согласно локальных смет, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также другие расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, т.е. является конечной.

2.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, услуг и иных условий исполнения Договора.

2.7. Платеж по Договору производится в безналичной форме в денежной валюте РФ (рублях).

2.8. Оплата выполненных работ, не предусмотренных Договором, не производится.

2.9. Платежи за надлежаще выполненные Работы производятся по расценкам и коэффициентам, предусмотренным в локально-сметном расчёте (Приложение № 3) к настоящему Договору. Оплата производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ, и оформленных Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-№3) в 10 десяти рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком вышеперечисленных документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

3.1.2. Представить Заказчику на утверждение график производства работ после подписания Договора.

3.1.3. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство Работ от соответствующих органов. До начала Работ представить Заказчику списки своего персонала и грузовых автомашин и ежедневно подавать Заказчику информацию в письменной форме о присутствующих на Объекте работниках.

3.1.4. Производить Работы в полном соответствии с локально-сметным расчётом Заказчика, согласно действующих норм и правил, техническим регламентом.

3.1.5. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

3.1.6. Поставлять на Объект необходимые материалы, изделия, конструкции, технику и инструмент. Установить информационные щиты в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

3.1.7. Предоставить Заказчику сертификаты соответствия и санитарные сертификаты на каждую партию поставляемых материалов и изделий, а также технические паспорта и инструкции по эксплуатации на устанавливаемое оборудование, машины и механизмы.

3.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору.

3.1.9. Осуществлять постоянный контроль за выполнением Работ в целях проверки их соответствия локально-сметным расчётам Заказчика, требованиям технических регламентов, в том числе: устранение выявленных в произведенных Работах недостатков и продолжение Работ только после подписания акта об устранении выявленных недостатков.

3.1.10. Обязан безвозмездно, своими силами устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки и дефекты в работе.

3.1.11. В течение всего срока выполнения Работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода обеспечить безопасность Объекта в процессе ремонта в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, в том числе:

(а) полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать помещения, где выполняются Работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

(б) предоставлять и поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки и организовать наблюдение там, где это необходимо по указанию Заказчика для обеспечения защиты, безопасности Объекта и удобства персонала Заказчика и Подрядчика;

(в) принять все разумные меры по противопожарной безопасности Объекта при производстве Работ и согласовать их с Заказчиком (Уполномоченным Представителем Заказчика);

(г) обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующего Объекта, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ.

(д) производить Работы таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации Объекта не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

3.1.12. Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход Работ, качество Работ, сроки завершения Работ или не способствовать достижению характеристик и показателей Объекта, установленных в Техническом задании Заказчика.

3.1.13. Обеспечивать беспрепятственный доступ для надзора и контроля над ходом выполнения Работ Заказчика, органов государственного надзора и других должностных лиц, уполномоченных для проведения проверок органами местного самоуправления, а также предоставлять им необходимую документацию.

3.1.14. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика.

3.1.15. Обеспечить за свой счет уборку, где производятся Работы прилегающей территории, производить очистку от строительного мусора в соответствии с действующими законодательством РФ и СанПиН и правилами пожарной безопасности.

3.1.16. Обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного Объекта требованиям технических регламентов в полном объеме.

3.1.17. Сдать Заказчику Объект после выполнения Работ в установленном п. 1.3. настоящего Договора порядке и передать Заказчику.

3.1.18. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные Договором.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ и субподрядных организаций.

3.2.2. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом на Объекте с учетом требований допуска на Объект.

3.2.3. Самостоятельно выплатить сумму неустойки.

3.2.4. Подрядчик вправе выплатить сумму неустойки в добровольном порядке.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Извещать органы государственного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на Объекте. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора.

3.3.2. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора в части безопасных методов ведения Работ, охраны окружающей среды, качества Работ и используемых материалов, изделий, оборудования.

3.3.4. Производить приемку выполненных Работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3.5. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ, в том числе по возможности предоставить Подрядчику помещения для складирования материалов, инструмента и приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика.

3.3.6. Обеспечивать беспрепятственный проход на Объект рабочих и специалистов Подрядчика, направляемых Подрядчиком на Объект для выполнения Работ, (далее — персонал Подрядчика) по заблаговременно поданным спискам и подъезд грузовых машин на территорию Объекта по заявкам Подрядчика.

3.3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

3.3.8. Для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Договора Заказчик (уполномоченный представитель заказчика) проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Проверять в любое время ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Договором.

3.4.3. Принимать решения о соответствии выполненных Работ предъявленным требованиям.

3.4.4. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.5. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Договором и проектно-сметной документацией, но выполненных Подрядчиком.

3.4.6. Обращаться в соответствующие органы власти для получения заключений о соответствии отремонтированного Объекта требованиям технических регламентов и локально-сметного расчёта Заказчика.

3.4.7. Определять режим эксплуатации Объекта в период проведения Работ.

3.4.8. В случаях, когда Подрядчиком выполнена работа с недостатками, отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договора использования Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

3.4.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договор вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4.10. Вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям Договора.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы должны быть выполнены до _______________ года.

4.2. Применяемые материалы, изделия и оборудование, предназначенные для выполнения Работ в соответствии с локально-сметным расчётом Заказчика и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению в РФ.

4.3. Подрядчик обязан заблаговременно предоставить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам Российской Федерации, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и (или) оборудования из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет произвести их замену.

4.4. Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 (далее – общий журнал работ) и другие журналы, предусмотренные СНиП, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Уполномоченный представитель Заказчика еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Уполномоченным представителем Заказчика.

4.5. Подрядчик письменно за 2 (Два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Уполномоченных представителей, внесенного в общий журнал работ. Если закрытие Работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Уполномоченных представителей заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

4.6. В случае если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Уполномоченный представитель Заказчика составляет двухсторонний акт, а Подрядчик обязан без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику.

4.7. Заказчик обладает полномочиями требовать:

— удалить с Объекта любые материалы или оборудование, которые, по мнению Заказчика, не соответствуют условиям Договора;

— заменить их на качественные и подходящие материалы или оборудование;

4.8. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета и/или счета-фактуры, иные необходимые документы.

4.9. Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней проверяет совместно с Подрядчиком качество и объемы выполненных Работ, осуществляет технический надзор и затем:

a) либо принимает Работы и подписывает акт сдачи-приемки выполненных Работ для последующей оплаты;

б) либо при наличии замечаний Заказчика к объему, качеству выполненных работ и указанных в акте выполненных работ. По результатам приемки акта выполненных работ Заказчик принимает либо/или направляет Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ в принятии Работ.

4.10. При наличии замечаний по качеству и количеству выполненных Работ Заказчик назначает экспертизу. По результатам заключения экспертизы Подрядчик обязан устранить выявленные на замечания, а в случае отказа обязан возместить стоимость недостатков не качественных работ, материалов указанных в экспертном заключении.

4.11. При наличии замечаний Заказчика, перечисленных в мотивированном отказе принять выполненные за отчетный период Работы, Подрядчик должен исправить за свой счет все недостатки/дефекты, обнаруженные Заказчиком, и вновь представить к приемке исправленные Работы.

4.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

5. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

5.1. При выполнении работ Подрядчик в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению Работ.

5.2. Подрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах Российской Федерации разрешение на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

5.3. Подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять ему подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте.

5.4. Заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с Объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

6. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Все материалы, оборудование должны быть исправлены. Иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, руководства по его эксплуатации и техническому обслуживанию.

6.2. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ.

6.3. Все образцы материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.

6.4. Заказчик проверяет работу Подрядчика на соответствие объема и качества выполненных Работ требованиям, установленным в настоящем Контракте, уведомляет его об обнаруженных дефектах. Такая проверка не влечет за собой изменения ответственности Подрядчика. Заказчик может дать Подрядчику инструкции выявить дефект, снять покрытия и провести испытания любых Работ, которые по мнению Представителя Заказчика могут содержать дефекты.

6.5. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме о любых дефектах до истечения периода ответственности за устранение дефектов (гарантийного периода). Период ответственности за устранение дефектов длится до тех пор, пока не устранены все дефекты.

6.6. Каждый раз, когда направляется претензия о дефекте, Подрядчик обязан устранить дефект, в течение периода времени, указанного в претензии о дефекте Заказчика и в письменной форме довести до Заказчика сведения об устранении дефектов.

6.7. В случае, если Подрядчик не устранил дефект в сроки, указанные Заказчиком в уведомлении, Заказчик проводит оценку стоимости устранения дефекта и организует его устранение, а Подрядчик оплачивает оцененную сумму.

7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

7.1. Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения всех Работ в соответствии с локально-сметным расчётом и действующими нормами и правилами;

в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта.

г) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

7.2. Гарантийный период составляет десять лет с даты подписания Заказчиком Акта приемки в эксплуатацию объекта после выполнения Работ.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации, Заказчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик справе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

7.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов в пределах гарантийного срока, на этот элемент или часть сооружения гарантийный срок устанавливается вновь в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора с даты завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего Договора, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранение дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате некачественного производства работ по настоящему Договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Договора, действующего законодательства и требований технического задания, указанной в Приложении № 1 к Договору.

Ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договора.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по Договору является:

а) нарушение срока начала производства работ (п. 4.1. Договора);

б) нарушение сроков сдачи работ;

в) нарушение сроков устранения дефектов.

8.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Договора, и устанавливается в размере (С), рассчитанном в соответствии с п.8.3.3. Договора, от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц — В) x С, где:

П – пеня за количество дней просрочки (ДП) (руб.);

Ц – цена Договора (руб.);

В — стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора (руб.);

С — размер ставки (%).

8.3.3. Размер ставки определяется по формуле:

, где:

— размер ставки рефинансирования за каждый день просрочки (%), установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП — количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

, где:

СР – ставка рефинансирования (в годовом исчислении), установленная Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени (%);

ДП — количество дней просрочки;

ДК — срок исполнения обязательства по Договору(количество дней).

При К, равном 0 — 50 %, Сцб = СР х 0,01

8.3.4. Штрафы начисляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором» за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком)» за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной по формуле:

Ш = Ц х Кш, где:

Ш – штраф (руб.);

Ц – цена Договора (руб.);

Кш = 0,025 – в случае, если Ц не превышает 3 млн. руб..

8.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно-правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных документацией о закупке, законодательством РФ.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены письменно в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.4 Расторжение Договора в течение срока его действия производится путем направления письменного уведомления другой стороне не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Все уведомления в рамках данного Договора должны оформляться Сторонами в письменном виде. В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств (посредством телефонной, почтовой, факсимильной связи), срок рассмотрения претензии устанавливается 5 дней.

10.5. Не допускается уступка стороной Договора (кредитором) прав требования, возникших из Договора, без предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в обязательстве (п.2. ст.382 ГК РФ). При этом согласие стороны на уступку прав требования, в свою очередь, подлежит обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.

10.6. Заказчик вправе принять решение об отказе исполнения Договора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договора.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания Сторонами и действует до ____________________ года а в отношении финансовых обязательств – до полного погашения..

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента ее получения.

12.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым город Симферополь.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

— техническое задание (Приложение № 1)

— график производства работ (Приложение № 2)

— локально-сметный расчет (Приложение № 3).

14.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.3. В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, такая Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону о вышеуказанных изменениях.

14.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

14.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

14.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

МУП «ЖЭО»

Юр. адрес: 296000,Республика Крым, г.Красноперекопск, ул.Менделеева, 1

р/с 40702810808702012758

ИНН 9106007531; КПП 910601001

ОКПО 00809084; ОГРН 1149102176300

Банковские реквизиты:

ОАО «БАНК ЧБРР» г.Симферополь

БИК 043510101 к.с.30101810035100000101

Директор МУП «ЖЭО»

__________________Э.Т, Абдукадыров