Капитальный ремонт лестницы Дворца культуры стоит 1 468 510,00 руб.

9
863
1
1

Контракт № Ф.2018.339403

г. Красноперекопск « 16 » июля 2018 года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноперекопский городской Дворец культуры» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шевцова Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАВРИДАЭНЕРГОСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Авамиловой Нарие Саидовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт) о нижеследующем:

  1. Предмет контракта
  2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в  установленный настоящим контрактом срок выполнить работы «Капитальный ремонт крыльца здания МБУК КГДК МОГОКРК» (далее – работы) и сдать их результатЗаказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его всоответствии с настоящим контрактом.

Место выполнения работ: 296000, Россия, Республика Крым, город Красноперекопск, улица Менделеева, дом 15

  1. Срок выполнения работ: не позднее 30 сентября 2018 года.
  2.  Работы по настоящему контракту выполняются в объеме, определенном локальными сметными расчетами (Приложение № 1), с использованием материалов, указанных в перечне материалов (Приложении № 2).
  3. Основание для заключения контракта:протокол от « 04 » июля2018 года.

ИКЗ  183910600967391060100100160014120000

  • Цена контракта и порядок расчетов
  • Цена контракта составляет 1 468 510,00 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысячпятьсот десять) рублей, без НДС на основании примененияУСНО. Цена контракта является  твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта.
  • Цена контракта включает расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в томчисле расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,сборов и других обязательных платежей.
  • Цена работ включает стоимость материалов и оборудования, расходы на использованиемашин, механизмов, расходы по доставке материалов, оплате фактическипотребленных ресурсов – электроэнергии, тепловой энергии, топлива, воды, услугсвязи, отправки почтовой корреспонденции.
  • Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы.
  • Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполнение работ осуществляется по факту их выполнения в срок не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленной  счет-фактуры (счета). Финансирование по настоящему контракту осуществляется путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.
  • Валютой платежа является российский рубль.
  • Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета городского округа Красноперекопска Республики Крым.
  • Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения  контракта.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется:

3.1.1. В течение 2-х рабочих дней с даты подписания контракта предоставить Заказчику копию приказа (распоряжения) о назначении производителя работ, список работников и ответственных лиц по видам и этапам выполняемых работ, номера контактных телефонов для организации взаимодействия при производстве и приемке работ.

3.1.2. Выполнить работы из своих материалов, в полном соответствии с требованиями настоящего контракта.

3.1.3. Выполнить работы качественно, в полном соответствии с требованиями СНиП, нормативными документами и стандартами в строительстве,  установленными в Российской Федерации.

3.1.4. Привлекать квалифицированных специалистов, применять качественное и безопасное оборудование, использовать при выполнении работ качественные материалы, иметь в наличии перед началом работ, монтажа и применения материалов сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их соответствие, экологическую и санитарную безопасность, вести контроль за соблюдением технологии производства работ, техники безопасности и охраны труда, правил и требований пожарной безопасности.

3.1.5. Используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, экологическую и санитарную безопасность.

3.1.6. Подрядчик обязуется обеспечить самостоятельную разгрузку, складирование и сохранность материалов, инструмента, машин и механизмов, необходимых для выполнения работ и находящихся на объекте. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех поставленных для реализации контракта материалов, инструмента, машин и механизмов и результата выполненных работ до момента их передачи Заказчику.

3.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

3.1.8. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды, пожарной безопасности работ и иные требования, связанные с выполнением работ по настоящему контракту.

3.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения указаний приостановить работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и использовании материалов;

2) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненных работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.10. В период выполнения работ обеспечить надлежащее содержание и своевременную уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории.

3.1.11. Предоставлять Заказчику для контроля необходимую документацию, в том числе чертежи, спецификации, документы о качестве строительных материалов (сертификаты качества и заключения лаборатории на применяемые материалы)  и иные документы.

3.1.12. Вести исполнительную документацию, общий журнал работ, журналы отдельных видов работ, журнал входного контроля материалов, акты освидетельствования скрытых работ.

3.1.13. До начала производства скрытых работ уведомить, с использованием средств связи (телефонограмма), представителя Заказчика о дате начала производства скрытых работ, приступать к которым только в присутствии представителя Заказчика. Не приступать к продолжению следующих видов (этапов) работ, не имея утвержденного заказчиком экземпляра акта приемки выполненных скрытых работ.

3.1.14. Не возобновлять приостановленные Заказчиком по вине Подрядчика работы без устранения допущенных нарушений уже выполненных объемов работ и замечаний со стороны Заказчика относительно соблюдения порядка и технологии производства работ, применения не качественных, не предусмотренных локальным сметным расчетом и опасных материалов, при отсутствии паспортов качества, сертификатов соответствия и безопасности, актов результатов испытаний на применяемые материалы до устранения нарушений.

3.1.15. Перед началом производства работ, для обеспечения соблюдения технологии выполнения работ, самостоятельно определить источники поставки энергоресурсов, воды, топлива, с последующим расчетом собственными средствами за фактически потребленные ресурсы. Для осуществления контроля потребления в указанные сроки установить приборы учета.

3.1.16. Присутствовать на совещаниях на объекте ремонта, присутствовать при начале выполнения, выполнении, сдаче представителю Заказчика выполненных скрытых и завершенных этапов работ, иных мероприятиях проводимых Заказчиком на указанном объекте ремонта.

3.1.17. Вывезти в 5-ти дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, на котором выполнялись работы, строительный мусор, принадлежащие ему (Подрядчику) инструмент, оборудование, неиспользованные материалы.

3.1.18. При полном завершении работ в течение 3-х дней известить об этом Заказчика в письменной форме, передать всю документацию по выполненным видам, объемам, срокам производства работ, представить на подписание акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.1.19. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результата работ, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим контрактом, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках, обязательным для подписания обеими сторонами настоящего контракта.

3.2. Права Подрядчика:

3.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренных настоящим контрактом.

3.2.2. Получать у Заказчика необходимую для выполнения работ документацию и содействие в выполнении работ.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. В рамках настоящего контракта Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить условия для выполнения работ, в том числе свободный доступ к объекту для выполнения работ по настоящему контракту.

4.1.2. Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего контракта.

4.1.3. В случае обнаружения отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество результата выполненных работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор, в том числе с привлечением других организаций, за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением технологии и сроков выполнения работ, качеством, безопасностью и перечнем предоставленных для выполнения работ материалов и используемым оборудованием, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. Производить измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов, конструкций и оборудования. Запрашивать подтверждение паспортов качества, сертификатов соответствия и безопасности, актов результатов испытаний, действительности членства в СРО и других организациях, дающих право на выполнение отдельных видов ответственных работ, квалификационных удостоверений и сертификатов работников Подрядчика и привлеченных специалистов, непосредственно участвующих в производстве работ.

4.2.3. Давать Подрядчику указания о способах выполнения работ, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленные требования к безопасности и качеству работ, в том числе по обеспечению безопасной эксплуатации объекта в дальнейшем.

4.2.4. Приостанавливать ход выполнения работ без приостановки установленного настоящим контрактом срока выполнения работ в случаях обнаружения нарушений технологии производства работ, применения не качественных,  опасных и не предусмотренных сметным расчетом материалов, отсутствия паспортов качества, сертификатов соответствия и безопасности, не предоставления актов результатов испытаний на применяемые материалы до устранения нарушений.

4.2.5. Присутствовать при выполнении скрытых работ, запрещать продолжение работ в случае обнаружения начала выполнения скрытых работ при отсутствии представителя Заказчика по причине его не уведомления Подрядчиком. Разрешить производство следующих видов (этапов) работ только после утверждения обеими сторонами настоящего контракта акта приемки  скрытых работ.

5. Сдача и приемка работ

5.1. Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата работ, выполненных в соответствии с настоящим контрактом, осуществляет их приемку по объему и качеству в течение 5 дней.

5.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется двусторонним актом о приемке выполненных работ, составленным Подрядчиком по форме № КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с обязательным предоставлением всей документации в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Подрядчик не менее чем за 3 дня до приемки работ предоставляет полный перечень всей документации по объекту ремонта.

5.4. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.

5.5. При отказе одной из сторон от подписания акта о приемке выполненных работ в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

5.6. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах при приемке Подрядчик обязуется устранить их за счет собственных средств, о чем стороны составляют соответствующий акт с указанием перечня недостатков, требующих устранения и сроках их устранения. При этом окончательная приемка выполненных работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков без продления срока ремонта по настоящему контракту.

5.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон в рамках действия гражданского законодательства должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком положений настоящего контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком, а также в случае не передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, с гарантируемым соответствием выполненных работ настоящему контракту и требованиям по качеству в течение 12 месяцев.

6.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

6.3. Гарантии качества распространяются на результат выполненных Подрядчиком по настоящему контракту работ, а также на использованные материалы, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

6.4. Подрядчик обязуется за счет собственных средств устранять дефекты и (или) недостатки материалов, выполненных им или субподрядными организациями и привлеченными специалистами, в соответствии с настоящим контрактом работ, обнаруженные в течение установленного настоящим контрактом гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

6.5. При обнаружении Заказчиком, в течение гарантийного срока, дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти календарных дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором утверждаются сроки их устранения.

6.6. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ  от 30 августа 2017 г. № 1042,  в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в  случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа)).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. За ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательства, предусмотренного Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель)   оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.12.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты  пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 146 851,00 рублей.

8.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Заказчиком Подрядчику не позднее чем через 10 дней по истечении одного месяца со дня прекращения срока действия контракта.

8.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

9. Основания и порядок изменения

9.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы объема работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы объема работ.

  1. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2018 года, а в части обязательств – до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Права и обязанности Сторон по настоящему контракту, не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность передачи прав и обязанностей по контракту.

10.3. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.4.  Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от его исполнения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном частями 9 – 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

  • заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона;
  • если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
  • решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе;
  • решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта;
  • заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
  • заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;
  • информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральном законе порядке в реестр недобросовестных подрядчиков;
  • если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом количества объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона, должна быть уменьшена пропорционально количеству объему выполненной работы;
  • подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта;
  • решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления;
  • решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта;
  • подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения;
  • при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. При досрочном расторжении контракта оплата результата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ в соответствии с актом о приемке выполненных работ, но при условии наличия оформленной в установленном порядке исполнительной документации, предоставленной Заказчику, подтверждающей факт, объемы, сроки, виды выполненных Подрядчиком работ, имеющей подписи ответственных лиц Подрядчика по видам, этапам, объемам и срокам проведения работ, примененных материалов.

10.6. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика.

10.8. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной стороной контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 20 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1. Локальные сметные расчеты.

Приложение № 2. Перечень материалов, используемых при выполнении работ.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3910600967318000004

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красноперекопский городской Дворец культуры» муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 296000, Россия, Республика Крым, город Красноперекопск, улица Менделеева, дом 15 ОГРН 1159102043650 ИНН: 9106009673 КПП: 910601001 Банк: Отделение Республика Крым БИК: 043510001 УФК по Республике Крым (МБУК «КГДК» МОГОКРК, л/с20756Э11670) Р/с: 40701810935101000108     Директор   _______________ Шевцов Д.О. М.П.           Подрядчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАВРИДАЭНЕРГОСЕРВИС» 295013, Российская Федерация, Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, дом 68, офис 19 ОГРН 1169102065142 ИНН: 9102208251 КПП: 910201001 Телефон: +7(978)7196173 Банковские реквизиты Название Банка: РНКБ БАНК (ПАО) БИК: 043510607 Рас./с.: 40702810142670100549 Кор./с.: 30101810335100000607     Директор   _____________ Авамилова Н.С. М.П.

Приложение № 2

Перечень материалов

используемых при выполнении работ

№ п/п Наименование товара Требования к товарам
1 2 3
2. Бетон тяжелый тип 1 Класс прочности бетона на сжатие В15 Марка по истираемости G1; G2; G3 Марка по морозостойкости бетона по первому базовому методу не ниже F1100 Марка по водонепроницаемости бетона не ниже W4 Фракции в крупном заполнителе в составе бетона от 5(3) до 10 мм, св. 10 до 20 мм
3. Бетон тяжелый тип 2 Класс прочности бетона на сжатие В3,5 Марка по истираемости G1; G2; G3 Марка по морозостойкости бетона по первому базовому методу не ниже F1100 Марка по водонепроницаемости бетона не ниже W4 Наибольшая крупность заполнителя 10 мм
6. Битумы нефтяные дорожные жидкие Класс МГ, СГ Марка  СГ 70/130 и/или СГ 130/200 и МГ 70/130 и/или МГ 130/200
8. Битумы нефтяные строительные Марка БН-70/30, БН-90/10
11. Пиломатериалы хвойных пород. Пиломатериалы.Порода древесины лиственница; сосна; ель должны представлять из себя бруски обрезные с параллельными или непараллельными кромками. Сорт требуется 3. Влажность пиломатериалов должна составлять от 21% до 30%. Номинальные размеры: -Толщина от 40* до 75* мм Ширина от 75* до 150* мм Длина от 4* до 6,5* м Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов должны быть: — по длине, мм, не более +50 и -25; — по толщине, менее, мм, ±2,1; — по ширине, мм, не более ±3,0. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен быть более 1250 мкм. Нормы ограничения пороков в пиломатериалах (для сортов соответственно): 1.Трещины торцовые (кроме трещин усушки) – возможны на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала не более ½; 2.Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец – возможны длиной не более 200 мм, возможны общей длиной в долях длины пиломатериала не более ⅙; 3. Грибные поражения (заболонные грибные окраски и плесень) – могут быть поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие возможны общей площадью в % от площади пиломатериала не более 50; 4.Биологические повреждения (червоточина) – возможна неглубокая на обзольных частях пиломатериала,  возможна на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более 3; 5.Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость – возможна стрела прогиба в долях длины пиломатериала не более 0,4%;6.Покоробленность поперечная – возможна стрела прогиба в долях ширины пиломатериала не более 2; 7.Древесина не должна иметь признаков гнили; 8.Пороки строения древесины (прорость) – возможна односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала не более ¼ и длиной в долях длины пиломатериала не более ⅟₁₀. Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками в узком конце должна быть не менее 50 мм. Величина усушки не более: по толщине +1,5 мм; по ширине +2,1 мм.
12. Пиломатериалы хвойных пород. Пиломатериалы Порода древесины лиственница, сосна; ель должны представлять из себя бруски обрезные с параллельными или непараллельными кромками. Сорт требуется 1,3. Влажность пиломатериалов должна составлять от 21% до 30%. Номинальные размеры: -Толщина от 40* до 75* мм Ширина от 75* до 150* мм Длина от 4* до 6,5* м Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов должны быть: — по длине, мм, не более +50 и -25; — по толщине, менее, мм, ±2,1; — по ширине, мм, не более ±3,0. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен быть более 1250 мкм. Нормы ограничения пороков в пиломатериалах (для сортов соответственно): 1.Трещины торцовые (кроме трещин усушки) – возможны на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала не более ½; 2.Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец – возможны длиной не более 200 мм, возможны общей длиной в долях длины пиломатериала не более ⅙; 3. Грибные поражения (заболонные грибные окраски и плесень) – могут быть поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие возможны общей площадью в % от площади пиломатериала не более 50; 4.Биологические повреждения (червоточина) – возможна неглубокая на обзольных частях пиломатериала,  возможна на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более 3; 5.Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость – возможна стрела прогиба в долях длины пиломатериала не более 0,4%;6.Покоробленность поперечная – возможна стрела прогиба в долях ширины пиломатериала не более 2; 7.Древесина не должна иметь признаков гнили; 8.Пороки строения древесины (прорость) – возможна односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала не более ¼ и длиной в долях длины пиломатериала не более ⅟₁₀. Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками в узком конце должна быть не менее 50 мм. Величина усушки не более: по толщине +1,5 мм; по ширине +2,1 мм.
21. Гвозди строительные тип 1 Головка плоская Диаметр стержня 1,6 мм Длина гвоздя 50 мм Высота головки не менее 0,96 мм Диаметр головки не менее 3,2 мм Заостренная часть гвоздя, сечение круглое; квадратное
22. Гвозди строительные тип 2 Головка коническая Диаметр стержня 1,8 и более мм Длина гвоздя от 50* мм Вид круглые, трефовые Высота головки не менее 1,08 мм Торцевая поверхность конической головки рифленая Заостренная часть гвоздя, сечение круглое; квадратное Масса 1000 гвоздей до 3,77* кг
25. Горячекатаная арматурная сталь тип 1 Класс А-I Номер профиля (номинальный диаметр стержня) 6, 12 мм Длина от 5* м Марка стали Ст3кп, Ст3пс или Ст3сп
26. Горячекатаная арматурная сталь тип 2 Класс А- III Номер профиля (номинальный диаметр стержня) 8 мм Длина от 5* м Марка стали 35ГС; 25Г2С
27. Горячекатаная арматурная сталь тип 3 Класс А- III Номер профиля (номинальный диаметр стержня) 10 мм Длина от 5 м Марка стали 35ГС; 25Г2С
33. Доски обрезные хвойных пород тип 1 Сорт древесины 1 или 2 Порода древесины лиственница; сосна; ель Толщина от 32* до 40* мм Ширина от 75* до 150* мм Длина от 4* до 6,5* м Антисептированные
34. Доски обрезные хвойных пород тип 2 Сорт древесины 1 или 2 или 3 Порода древесины лиственница; сосна; ельТолщина 32 мм Ширина от 50* до 150* мм Длина от 2* до 3,75* м Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов должны быть: — по длине, мм, не более +50 и -25; — по толщине, менее, мм, ±2,1; — по ширине, мм, не более ±3,0. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен быть более 1250 мкм. Нормы ограничения пороков в пиломатериалах: 1.Трещины торцовые (кроме трещин усушки) – возможны на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более ½; 2.Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец – возможны длиной не более 200 мм или возможны общей длиной в долях длины пиломатериала не более ⅙; 3. Грибные поражения (заболонные грибные окраски и плесень) – могут быть поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие возможны общей площадью в % от площади пиломатериала, не более 50; 4.Биологические повреждения (червоточина) – возможна неглубокая на обзольных частях пиломатериала или возможна на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более 3; 5.Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость – возможна стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, менее 0,5;6.Покоробленность поперечная – возможна стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, менее 3; 7.Древесина не должна иметь признаков гнили; 8.Пороки строения древесины (прорость) – возможна односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала не более ¼ и длиной в долях длины пиломатериала не более ⅟₁₀. Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками в узком конце должна быть не менее 50 мм. Величина усушки не более: по толщине +1,5 мм; по ширине +2,1 мм.
35. Пиломатериалы хвойных пород. Пиломатериалы хвойных пород (лиственница или сосна или ель или кедр или пихта) должны представлять из себя доски обрезные с параллельными или непараллельными кромками, сортом не ниже 3. Влажность пиломатериалов должна составлять  от 21 до 30%. Номинальные размеры: — Толщина, мм, не менее 44; — Ширина, мм, 75-150. Длина досок требуется от 4,0 до 6,5 м. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов должны быть: — по длине, мм, не более +50 и -25; — по толщине, менее, мм, ±2,1; — по ширине, мм, не более ±3,0. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен быть более 1250 мкм. Нормы ограничения пороков в пиломатериалах: 1.Трещины торцовые (кроме трещин усушки) – возможны на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более ½; 2.Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец – возможны длиной не более 200 мм или возможны общей длиной в долях длины пиломатериала не более ⅙; 3. Грибные поражения (заболонные грибные окраски и плесень) – могут быть поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие возможны общей площадью в % от площади пиломатериала, не более 50; 4.Биологические повреждения (червоточина) – возможна неглубокая на обзольных частях пиломатериала или возможна на любом однометровом участке длины пиломатериала в шт., не более 3; 5.Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость – возможна стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, менее 0,5;6.Покоробленность поперечная – возможна стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, менее 3; 7.Древесина не должна иметь признаков гнили; 8.Пороки строения древесины (прорость) – возможна односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала не более ¼ и длиной в долях длины пиломатериала не более ⅟₁₀. Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками в узком конце должна быть не менее 50 мм. Величина усушки не более: по толщине +1,5 мм; по ширине +2,1 мм.
93. Сетка сварная из арматурной стали Диаметры стержней 6 мм Расстояние между стержнями (в осях) — шаг стержней продольных и поперечный 100 мм Покрытие отсутствует Класс арматурной стали А-I и А-II Тип сетки 4; 5 Ширина сетки от 650* мм Длина сетки от 850 мм
  Проволока горячекатаная По способу охлаждения катанка должна быть одной из: УО1 или УО2 или ВО. По точности прокатки катанка требуется Б1 или В1 или В2. Диаметр необходим, мм, 6,3 или 6,5 Площадь поперечного сечения, см2, более 0,311. Масса 1 м длины проката, кг, менее 0,262. Катанку должна быть изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества: Ст1кп или Ст3сп. На поверхности проволоки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не должно быть отпечатков, рябизны, раскатанных пузырей и рисков, отдельных мелких плен, выводящих размеры катанки за предельные отклонения по диаметру. Масса окалины на поверхности катанки, должна быть менее 19 кг/т или не регламентируется. Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания. Масса одного мотка должна быть не менее 50 кг.
111. Щебень для строительных работ тип 2 Порода щебня осадочная, метаморфическая, изверженная из интрузивных пород; изверженная из эффузивных  пород Фракция от 5(3) до 10 мм Марка по дробимости щебня от 800* до 1400* Марка щебня по истираемости И1, И2 или И3 Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы 1* … 4* Марка щебня по морозостойкости ≥ F100
112. Щебень для строительных работ тип 3 Порода щебня осадочная, метаморфическая, изверженная из интрузивных пород; изверженная из эффузивных  пород Фракция св. 10 до 20 мм Марка по дробимости щебня от 400* до 1200* Марка щебня по истираемости И1, И2 или И3 Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы 1* … 4* Марка щебня по морозостойкости > F100
  Клей плиточный «Ceresit» или эквивалент Марка CM12 /СМ 117  для керамогранита
  Портландцемент общестроительного назначения Портландцемент должен быть изготовлен на основе портландцементного клинкера. Марка портландцемента необходима не менее 400 и портландцемент требуется без минеральных добавок. Предел прочности цемента при сжатии в возрасте 28 суток твердения, Мпа, не менее 32,5. Начало схватывания портландцемента должно наступать не ранее 45 мин.
  Плитки керамогранитные   Поверхность плиток неполированная. Плитка квадратная / прямоугольная. Координационные размеры, мм: Длина – не менее 300 Ширина – не менее 300; Толщина плитки не менее  8 мм.  

9 КОММЕНТАРИИ

  1. 6

    0

    Народная примета: «как встретишь Новый год—так его и проведёшь». Встретим с лестницей, проросшей ржавой арматурой (горячекатаная арматурная сталь тип 1,2,3)— так весь год стоять и будет. Зато митинги негде будет проводить, людей не надо будет гонять))

  2. 12

    0

    Вот меня интересует вопрос: сроки все сорваны, «дорожная карта» не выполняется… Подрядчики смылись… Какие меры приняты? где обращения в Прокуратуру, где поданные иски в суд? Кто за это разгильдяйство ответит и кто должен это все контролировать и предоставлять жителям информацию???

  3. 17

    1

    Это то, что считает себя мэром? Бывший неудачный юрист? Тот что под личным контролем держал разметку дорог и тот момент, когда разметка прошла по погибшему кошаку? Да этот точно в пальто

  4. 16

    0

    А где КСП городского совета под руководством главы города? А отдел финансового контроля, а депутаты, а замглавы ничегоневидела? Гнать вас всех! И в казематы зато, что все эти годы получали зарплату из денег налогоплательщиков и ничего не делали. И не малые деньги. Прокуратура, агов, проснитесь. Это же открытый саботаж против государства.

    • 7

      0

      Это сейчас называется «команда» в данном случае все перечисленные.
      «Дружная работа» этой «команды на лицо

  5. 8

    0

    — Арматуру надо вырезать! Она ржавая , бетон держать не будет! Но использовать ее можно для каземата в который посадить весь руководящий состав города вместе с депутатами !

  6. 3

    2

    Мама роди меня обратно ! Где я живу и кто мною правит ??? Д Е Б И Л Ы !!!!!!!!!!!!!!!

  7. 1

    4

    мама тебя родила чтобы ты свою страну защищал а ты ее развалил )

Comments are closed.